当前位置：优秀范文网>合同>装修合同>装修合同

装修合同

时间：2022-11-18 08:00:45 装修合同我要投稿

【精品】装修合同模板汇总七篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，很多场合都离不了合同，签订合同也是非常有必要的行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编帮大家整理的装修合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

【精品】装修合同模板汇总七篇

装修合同篇1

　　出包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　甲、乙双方本着依法、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，将

　　一、装修期限

　　自20 年月日至20 年月日止，共计天，必须无条件的、保质保量按图施工完成。

　　二、承包内容及金额

　　甲方委托乙方对甲方门店装修(按包工不包料方式)整体承包给乙方。总金额为大写人民币。

　　三、付款方式

　　首期：乙方进场两天后，甲方先付工程总造价的 %作生活费。二期：工程完工验收，合格后，甲方付总造价的 %给乙方。余款 %作为乙方对整个工程的质量保证金，在开业1个月后一次性付给乙方。

　　四、甲、乙双方的权利和义务

　　1、甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利。

　　2、对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求赔偿的'权利外，还有终止合同的权利。

　　3、乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装修款。

　　4、乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负，乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负。因乙方原因造成的火灾事故、材料损坏、已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。

　　5、自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。

　　6、严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满意。

　　五、质量要求

　　具体质量要求按图施工，施工质量要符合设计要求和国家规范标准，否则甲方有权要求乙方返工，返工所发生的一切费用由乙方负担，施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。

　　六、违约责任

　　1、乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必须赔偿甲方总工程款的 %作为违约金，并退回已经预付的所有款项。

　　2、若由于甲方未能按协议规定的支付工程款给乙方，材料不到位所造成的停工，不能按时交付使用一切由甲方自负。

　　3、若由于乙方未能按协议规定的交付日期交给甲方，每拖延一天工期，按元/天计算，从总承包款中扣除。

　　七、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

装修合同篇2

　　甲方（业主）：身份证号：

　　乙方（施工方）：身份证号：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地址：

　　2、居室规格：室卫

　　3、建筑面积：平方米

　　4、承包方式：（包工包料、包清工、部分承包）

　　5、总价款：元，大写（人民币）：

　　第二条：施工工期

　　1、总工期：天

　　2、工程开工日期：年月日

　　3、工程竣工日期：年月日

　　4、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止，如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。

　　5、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　6、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　8、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第三条：工程价格

　　以附表《装修工程价格表》所定的价格为准。

　　第四条：质量要求

　　1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。

　　2、工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4、质量检查监督部门：市家居装饰专业委员会。

　　5、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　6、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第五条：甲方义务

　　1、甲方必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空

　　的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

　　3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

　　第六条：乙方义务

　　1、乙方应主动出示企业营业执照。

　　2、指派（姓名）为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　3、严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。

　　4、在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

　　第七条：材料供应

　　1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2、乙方提供的.材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3、甲方负责采购供应的材料、设备，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第八条：工程验收

　　1、工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

　　2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

　　第九条：付款方式

　　1、合同一经签订，甲方即应付全款30%作为订金；当工期进度过半（年月日），甲方即第二次付施工工费的50%；剩余20%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。

　　2、工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更报告，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

　　第十条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十一条：争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁；--人民法院提起诉讼。

　　第十二条：合同的变更和终止

　　1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除

　　第十三条：合同生效

　　1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　住所地址：企业地址：

　　电话号码：电话号码：

　　年月日年月日

装修合同篇3

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承建方： (以下简称乙方)

　　甲方为改善居住条件，需新建房屋一栋(结构：砖混预制)，占地面积约：128㎡。经甲乙双方充分协商，达成如下协议，以便双方共同遵守。

　　一、工程地点：任市镇高桥坝村建中桥旁。

　　二、工程单价：每层按每平方米56.00元计价。

　　三、工程项目：包括主体、内粉外装，底层垫衬、钢筋绑扎、天面和楼梯混凝土浇灌。

　　四、工程质量：主体四角端正，墙面平整，垂直误差不超过1厘米。墙体粉刷：阴阳角垂直，墙面误差率不超过3毫米。

　　五、付款方式：每层主体完工后各支付肆仟元整，余下工程款待工程全部竣工经甲方验收合格后，一次性付清。

　　六、工程期限：自合同签定之日至农历春节前结束。

　　七、其它费用：甲方向乙方首先支付起脚、谢脚、香烟、施工安全费共计：2600.00元(大写：贰仟陆佰元整)。

　　八、安全责任：乙方在施工过程中，必须按照建筑业规定的操作要求精心施工，如出现死亡、伤残事故，一切均由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　九、违约责任：任一方违约支付守约方违约金伍仟元整，并承担相应经济和法律责任。

　　十、如有未尽事宜，双方协商的补充协议与本合同享有同等效力。

　　十一、本协议经双方签字即发生法律效力，双方应全面遵守。本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方(签字)：

　　乙方(签方)：

　　年月日：

装修合同篇4

　　发包方（以下简称甲方）：

　　委托代理人：

　　现场主管：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，结合甲乙方双方的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程地点 : 建筑面积: ㎡;

　　2、工程名称 :

　　3、工程内容及做法（见：装饰工程设计图纸及装修项目预算书）。

　　4、工程承包方式，双方商定采取下列第（1）种承包方式：

　　（1）乙方包工、包装修预算书内的材料;

　　（2）乙方包工不包料，甲方包全部材料;

　　5、工程期限天；（工程量增减变化或设计变更另算）开工日期年月日。

　　竣工日期年月日。

　　6、总合同价款：本合同按装修预算书确定的`单价按实际收方决算。

　　第二条

　　第三条甲方责任和义务

　　1、开工前，尽可能为乙方入场施工创造条件；

　　2、提供施工期间的水源、电源；

　　3、对工程质量和施工进度的监督、材料进场的验收，组织工程竣工验收。

　　4、按进度支付工程款。

　　第四条乙方责任和义务

　　1、做好施工计划安排，服从甲方的监督与管理。严格遵守甲方的各项海盗王餐厅合同编号

　　管理制度，克服施工中各种困难，严格执行安全施工操作规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　2、乙方自行承担施工期间的安全事故责任和相关保险费用。

　　3、采购材料清单、施工方案细节不明确、拨付工程款、需要甲方协调工程的有关事宜，提前两天向甲方报告。

　　4、每道工序完工后，必须报经甲方验收，验收合格后方可进行下一道工序的施工，验收不合格而耽误了工期，由乙方自行负责。

　　5、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得损坏已经完工的其它工程成品，做好已完工成品的保护工作。不得扰民及污染环境，保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　6、甲方提供水源、电源，乙方自己搭接，自己解决施工用线、用管。

　　第五条工程变更及项目增减

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议或项目增减书，同时调整相关费用及工期。

　　第六条工程延误

　　对以下原因造成竣工日期延误，经甲方书面确认，工期相应顺延：

　　1、工程量增减变化、设计变更。

　　2、不可抗力（停水、停电不计算工期）。

　　3、甲方同意工期顺延的其它情况；

　　第七条质量标准

　　1、地砖无空鼓，不积水；

　　2、墙砖粘接牢固，不脱落；

　　3、地沟流水干净，不积水。

　　4、防水密室，不漏水。

　　第八条工程款支付方式

　　1、开工十日后，根据乙方完成工作量，乙方对已完工成品报甲方验收合格后，拨付工程款。

　　2、结算方式：全部工程完工后，26日经甲乙双方初步验收合格后，甲方再拨付。在十五个工作日内办理完工程验收和结算手续。十五日内扣除总工程款的 5% 作为质量保证金后，其余款项一次结清。质量保证金在保修期到期后，乙方履行了保修义务，甲方无息退还。

　　第九条违约责任

　　1、合同双方当事人中的任一方未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、乙方采购、使用未经甲方验收的材料，或施工工艺不合格，甲方有权要求乙方无条件整改返工，并承担返工造成的损失。乙方的施工的工艺、工期进度明显达不到甲方要求，甲方有权减少乙方承包项目或终止合同，由此造成的损失由乙方承担。未办理验收交付手续，工程成品被损坏，由乙方负责。

　　3、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向甲方支付违约金元;

　　4、甲方逾期支付工程款或不按合同约定办理验收手续，每延误一天向乙方支付违约金元；

　　5、因乙方责任造成质量问题或不能按期完工，损失由乙方承担；

　　6、本合同一经甲、乙双方签字（盖章）后即生效，因一方原因违约造成合同无法履行时，该方应及时通知另一方，违约方向对方支付违约金计币壹万元整（10000.00元）元，并办理合同终止手续。如双方无法协商一致，请仲裁机构协调解决。

　　第十条工程保修

　　1、工程质量乙方负责的项目保修期为两年。

　　2、质量保证金在到期后，乙方履行了保修义务，甲方无息退还。乙方没有履行保修义务，由甲方自行维修所需费用从乙方质量保证金中扣除。

　　第十一条附则

　　1、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　2、合同履行完毕后自行终止。

　　3、因不可抗力致使本合同不能履行，经甲乙双方协商取得一致意见，本合同可终止执行。

　　甲方（盖章）：乙方（签字盖章）：

　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

　　年月日年月日

装修合同篇5

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行宿舍区改造装修工程。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：

　　2.宿舍规格：房号三数305-312,四数405-412共计16间每间规格为高2.85米,宽2.35米,深5.95米,总计：施工面积226平方米。

　　3.施工内容：将相临二间中间墙体打掉后,再分隔为四间(见示意图).四间需每间一个门,一个窗.并对电线进行改装,确保四个小房间内通电,房间内隔板材料选用(同办公室隔墙材料)，并要双面粉刷油漆,门选用原有木门及门套，窗户为板材上留孔,移电及电路安装费用由甲方负责.

　　卫生间阳台卫生间阳台卫生间

　　4.委托方式：包工包料;四楼先施工,四楼完工后再施工三楼;

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)隔断带粉刷元/平方;墙体拆除及渣土运出元/平方;总造价按实际实工平方数计算.

　　第三条：质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可

　　2.工程需确保每间通电,隔墙平整牢固,油漆光洁牢固,不脱落.

　　第四条：付款方式:

　　1. 合同一经签订，乙方开始施工原墙拆除后甲方应付工程款的伍仟元,四楼隔板完工后付工程款伍仟元,三楼开工原墙拆除后付工程款的伍仟元,三楼隔板完工后付工程款伍仟元,工程完工,经甲方验收确认后,乙方开具工程结算单,甲方在接到工程结算单五日内付清尾款

　　第五条：工程工期四楼工程开工日期：年月日,工程竣工日期: 年月日,四楼完工后另行确定三楼工期.

　　1.如果因乙方原因而延迟完工，乙方应按每日总造价的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。

　　2.由乙方挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量造成返工的，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第八条：其他事项

　　1、必须提供施工用水、电并负责水电费用

　　2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

　　3.乙方负责施工现场的安全，严防火灾、文明施工，并防止因施工造成的`管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。施工过程中乙方施工人员如造成伤害,其后果及由此产生的医疗费用、赔偿均由乙方承担,

　　4. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　5. 在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

　　第九条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条：争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向石狮石狮仲裁委员会申请仲裁;石狮人民法院提起诉讼。

　　甲方: 乙方:

　　代表人: 代表人:

　　电话: 电话:

装修合同篇6

　　一般协商解决，如果协商不成的，可以通过仲裁或者诉讼的方式解决。

　　具体的装修合同纠纷处理办法

　　1、装修单位没有完全履行装修合同。

　　未完全履行合同主要表现在：装修单位没有按合同约定的做法去装修，使用非合同规定的装饰材料，施工中无故停工，未在约定工期内完工等。

　　2、装修粗制滥造，施工质量低劣。

　　有的装修公司施工人员干活不上心，工艺不规范。表面上说得过去，但经不起验收或时间的检验，出了问题还强词夺理。尤其是“街头游击队”，质量更没有保证。

　　3、装修后的维修服务不完善或不履行质量承诺。

　　装修后应该按合同规定及时维修，但有些公司却左右推托。保修期内不保修。

　　4、施工中的噪声扰民。

　　施工中难免会发出噪音，但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定，否则极易引发纠纷。

　　5、装修材料或废弃物乱堆乱放。

　　6、装修破坏了毗邻房屋。

　　7、装修破坏了房屋主体结构及承重结构。

　　针对装修纠纷，有关部门制订了一些规定。如《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国环境污染防治法》和建设部[1997]60号《建设工程质量投诉处理暂行规定》、建设部[1997]92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》等法规。《建筑装饰装修管理规定》指出，房主或房屋使用者因装饰装修损坏毗邻房屋的，应该负责修复或赔偿。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼;第十九条规定，如果装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等，应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿，如果是属于装修施工单位的责任，则由房主找装修单位负责修复和赔偿。

　　同时，行业内部也制定了相关规定。

　　依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：

　　1、与经营者协商解决;

　　2、消费者请求消费者协会调解;

　　3、向有关行政部门申诉;

　　4、根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;

　　5、向人民法院提出诉讼。

　　但必须注意：一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。

　　另据《民法通则》、《经济合同法》以及其他所涉及法律，解决装饰纠纷也无非以下几条：

　　1、当事人自行协商;

　　2、主管部门行政调解;

　　3、仲裁解决;

　　4、诉讼解决。

　　此外，行业规定对纠纷的解决也提供了诸多方法。如一些家居装饰市场规定，解决纠纷按下述流程进行：

　　投诉——调解部受理——质检部根据合同及图纸进行现场核查——调解部、质检部依核查结果进行调解——若双方达成协议则进行维修或返工;若未达成协议或不履行协议，申请仲裁或向法院起诉。

　　对消费者而言，装修前不妨先通知邻居，打个招呼，以便大家有个心理准备，减少发生纠纷的概率。

　　万一出现了纠纷，只要双方心平气和地协商，承担该承担的责任，纠纷便能解决。自己协商不成，一般也只要行政部门出面就可以顺利加以解决。但如果涉及的标的较大或其他对生活影响甚大的纠纷且协商不成，最正规、最有权威和有效的方法只能是打官司了。当然其他居民因装修家庭的施工而与装修家庭发生的纠纷也可以据此进行解决。

　　(五)标准合同纠纷和非标准合同纠纷

　　1、标准合同纠纷是指固合同中的标准条款而引起的争议。标准条款，根据(合同法)的规定，是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时与对方协商的条款。对于因对标准条款的理解发生争议的，应当作出不利于提供标准条款一方的解释。法律对因标准合同纠纷的解决的规定主要从保护被动接受标准合同一方的角度出发的`。

　　2、非标准合同纠纷除标准合同之外的所有合同纠

　　纷均为非标准合同纠纷。除上述五种划分合同纠纷的方法外，还有从其他角度进行划分的，如可划分为合同订立纠纷、合同履行纠纷、合同变更纠纷、合同转让纠纷、合同终止纠纷等等。这里不再一一述之。

　　合同纠纷的解决途径

　　(1) 和解。

　　和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。

　　(2) 调解。

　　凋解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷，可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。申请行政调解的纠纷必须具备以下条件：申请人必须是与本案有直接利害关系的当事人，有明确的被申请人、具体的调解请求和事实根据;符合工商行政管理机关受理案件范围的规定。但已经向人民法院起诉的或者已经向仲裁机构申请裁的。从及一方要求调解另一方不同意调解的，调解申请不于受理。双方当事人接受调解达成协议的，应当制作调解协议书，当事人即应当按照调解协议书履行各自的义务。由于调解协议书不具有法律强制力，一方当事人不履行的，对方当事人不能就此请求人民法院强制执行，但可以采用其他方式来解决争议。

　　(3)仲裁。

　　仲裁是指发生合同争议的双方当事人，根据争议发生前或发生后达成的仲裁协议，将纠纷提交仲裁机关进行裁决并解决纠纷的方式。仲裁具有“准司法”性质，仲裁机构作出的仲裁裁决具有法律效力，当事人应当履行。

　　(4) 诉讼。

　　诉讼是指合同纠纷发生后，当事人如果没有仲裁协议，任何一方均可以向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院对合同纠纷依法予以处理。这是解决合同纠纷的最常见方式。合同纠纷经人民法院审理并作出判决后，当事人对人民法院作出的发生法律效力的判决书，调解书必须履行，拒不履行的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。

　　装修合同的咨询事宜

　　在咨询过程中，您理应多熟习装修公司的就事流程、最新的优惠政策、规划及施工的代价、团体家装中主材平台的引见及就事，同时您有权力申请实地考察在施工地、涉猎家装公司的规划打算资料库、索要家装公司的引见资料及连累鼓吹资料、参预公司举行的家装知心讲堂及各种郁郁不乐、申请店面经理更改您不批准意的规划师。

　　除此之外，你还需要留神如下几点：

　　1、找装修公司不要超越四家，对大一小部分来讲是如许，如果你的时间很富裕，那就另当别论了。和装修公司谈之前，定然要明晰你要做那些装修项目，梗概先请装修公司报所有的项目，对照一下代价和分析思考。

　　2、造价在100至500元/平方米的为低条理装修，500至1000元/平方米的为中档装修，1000至1500元/平方米为中高档装修，1500至20xx元/平方米为高条理装修，20xx元/平方米以上为超高条理装修。您梗概按此定位装修标准，概算所需费用。

　　3、家装施工流程：不打烊筹办→水电改造→木作项目→瓦工项目→厨卫吊顶项目→油工项目→安设项目→竣工验收。

　　4、在咨询对照过程中，业主常常会碰着一些“术语”，为了避免出现领会误差，笼统是被“忽悠”，我们搜集了一些思空见贯“术语”，并进行了表达。

　　1)清工辅料：

　　由家装公司提供施工和辅料，主材由业主自购。

　　2)装璜公司提供辅料：水管及水管配件、生料带、电线、线管及管件，胶带、防水、滚筒、鬃刷、沙子、水泥、胶、石膏粉、牛皮纸、实际上良布、白乳胶、墙固、腻子、石膏线、打磨砂纸等。

　　3)主材：

　　装修中的废品资料、饰面资料及一小部分结构资料，比如废品门、瓷砖、洁具、灯具、木地板、装璜面板、石材等。

　　4)阴、阳角：

　　墙面阴角指的是凹进去的墙角，如顶面与四周墙壁的夹角。墙面阳角指的是凸进去的墙角。如果阴阳角毛病过大，不仅仅影响好看程度，还会导致橱柜、家具安设不畅——如果角太大，家具放进去就有破绽;如果角过小，家具或者就放不进去。在进行丈量以后，毛病过大的阴阳角建议进行平展处置惩罚。

装修合同篇7

　　泥工工程承包合同

　　甲方：杭州梵格装饰工程有限公司（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　甲方将工程中的泥工工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：

　　一工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　二承包方式：包清工；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　三工程承包范围

　　1、承包范围：工程图纸与设计变更单中的所有泥工施工项目。

　　2、具体工作内容：

　　①材料场内运输、装卸。

　　②施工图纸中泥工有关内容

　　③所需的结构预留洞口的留设，以及施工后的现场清理。

　　④施工规范及常规要求。

　　⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

　　⑥成品保护、调试、竣工交验。

　　⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

　　⑧与其他工种的配合施工。

　　⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

　　四工期要求

　　本合同工期为天，从年月日至年月日止。

　　装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。

　　五材料及工用具

　　1、材料管理：

　　① 乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理批准后方可到现场材管员处领（耗）用。

　　② 周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。

　　③ 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，限额数量由甲方根据施工图优化布设方案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。

　　2、工用具管理：

　　① 甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ② 乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。

　　六质量要求

　　1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和甲方制定的施工标准，作为本工程质量验收标准。

　　2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续

　　施工。

　　3、验收程序：

　　①对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 ②对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 ③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电

　　、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。

　　④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 ⑤乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的`，另行赔偿。

　　4、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的一年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

　　七安全、文明施工

　　1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工。发生重大

　　伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

　　2、文明施工：乙方必须服从管理，保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。保持现场整洁文明和生活区干净卫生。积极主动创建市文明标化工地。乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到，先学习后上岗。未经许可工地严禁住有施工人员，违者每日罚款50元。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　承包班组统一着装（工作服），配戴统一安全帽。安全帽由甲方统一负责采购，工程结束退回。

　　八工程承包费用及结算方式

　　1. 本合同实行总价承包，合同执行期内单价不予调整。

　　2. 合同总价：

　　3. 支付方式：

　　（1）工程完成工程量的20%时可支付15%

　　（2）工程完成工程量的60%时支付40%

　　（3）工程完成工程量的80%时支付15%

　　（4）工程结束并验收合格后支付20%（并退还保证金）

　　（5）剩余的10%作为质保金一年后支付

　　4. 本工程的所有工程税费由乙方承担，甲方代扣代缴。

　　九保证金的交付与退还